Rechtliches
AGB / Terms
helixtech.bio ist eine Marke der Krafthub GmbH. Diese Seite enthält die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Deutsch und Englisch.
Deutsch (DE)
Stand: 12.12.2025. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für Leistungen, die unter der Marke helixtech.bio angeboten und von der Krafthub GmbH erbracht werden.
1. Geltungsbereich, Vertragspartner, B2B
Vertragspartner ist die Krafthub GmbH, Marktplatz 4, 85567 Grafing, Deutschland, HRB 304667 (Amtsgericht München) („Anbieter“). helixtech.bio ist eine Marke des Anbieters.
Diese AGB gelten für alle Verträge über Beratungs-, Entwicklungs- und sonstige Dienstleistungen des Anbieters im Bereich Produktstrategie, Software-/KI-Entwicklung, Teamaufbau und Fractional Leadership („Leistungen“) mit gewerblichen Kunden. Die Leistungen richten sich ausschließlich an Unternehmer i.S.d. § 14 BGB.
2. Leistungsgegenstand
Art, Umfang, Zeitplan und ggf. konkrete Deliverables ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot, Statement of Work (SOW) oder der individuellen Vereinbarung. Ohne ausdrückliche Vereinbarung schuldet der Anbieter keinen konkreten wirtschaftlichen Erfolg oder bestimmte regulatorische/behördliche Ergebnisse.
3. Vertragsschluss
Ein Vertrag kommt durch schriftliche Annahme eines Angebots, durch Unterzeichnung eines SOW oder durch anderweitige ausdrückliche Vereinbarung zustande. Änderungen/Ergänzungen bedürfen der Textform, soweit nicht zwingend gesetzlich etwas anderes vorgeschrieben ist.
4. Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde stellt alle zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen, Zugänge, Materialien und Ansprechpartner rechtzeitig bereit. Verzögerungen, die auf fehlende/verspätete Mitwirkung zurückzuführen sind, gehen nicht zu Lasten des Anbieters; vereinbarte Fristen verlängern sich angemessen.
5. Vergütung, Zahlungsbedingungen
Die Vergütung ergibt sich aus Angebot/SOW (z. B. Festpreis, Retainer, Time & Material). Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug kann der Anbieter Verzugszinsen nach gesetzlichen Vorgaben verlangen.
6. Abnahme (sofern anwendbar)
Soweit ein werkvertraglicher Erfolg (z. B. Software-Deliverable) vereinbart ist, erfolgt die Abnahme nach Fertigstellung. Der Kunde prüft unverzüglich und erklärt die Abnahme oder benennt wesentliche Mängel. Erfolgt innerhalb einer angemessenen Prüfzeit keine Rückmeldung, gilt die Abnahme als erfolgt, sofern der Anbieter hierauf hingewiesen hat.
7. Nutzungsrechte / IP
Sofern im Angebot/SOW nicht abweichend geregelt, erhält der Kunde nach vollständiger Zahlung die für den Vertragszweck erforderlichen, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den im Rahmen des Projekts erstellten Arbeitsergebnissen. Vorbestehende Rechte, Methoden, Bibliotheken, Templates und allgemeines Know-how des Anbieters bleiben dessen Eigentum.
8. Vertraulichkeit
Beide Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei vertraulich zu behandeln und nur zur Vertragserfüllung zu verwenden. Gesetzliche Offenlegungspflichten bleiben unberührt.
9. Haftung
Der Anbieter haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
10. Datenschutz
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Website/Anbahnung finden Sie in der Datenschutzerklärung. Soweit der Anbieter im Auftrag personenbezogene Daten des Kunden verarbeitet, schließen die Parteien bei Bedarf einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO).
11. Laufzeit, Kündigung
Laufzeit und Kündigungsfristen ergeben sich aus Angebot/SOW. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
12. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für Kaufleute ist – soweit zulässig – München. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
English (EN)
Version: 2025-12-12. These Terms apply to services offered under the helixtech.bio brand and provided by Krafthub GmbH.
1. Scope, contracting party, B2B
The contracting party is Krafthub GmbH, Marktplatz 4, 85567 Grafing, Germany, HRB 304667 (Local Court of Munich) (“Provider”). helixtech.bio is a brand of the Provider.
These Terms apply to consulting, engineering, and related professional services (product strategy, software/AI development, team build-out, and fractional leadership) provided to business customers only. Services are offered exclusively to businesses.
2. Services
The scope, timeline, and (if applicable) deliverables are defined in the offer, statement of work (SOW), or other written agreement. Unless explicitly agreed, the Provider does not owe a specific commercial outcome or regulatory/authority approvals.
3. Formation of contract
A contract is formed when an offer is accepted in writing, an SOW is signed, or the parties otherwise expressly agree. Changes/additions require text form unless mandatory law requires otherwise.
4. Customer cooperation
The Customer must provide necessary information, access, materials, and points of contact in due time. Delays caused by missing/late cooperation are not attributable to the Provider; deadlines will be extended accordingly.
5. Fees and payment
Fees are set out in the offer/SOW (e.g., fixed fee, retainer, time & material). Unless agreed otherwise, invoices are due within 14 days without deduction. In case of late payment, statutory default interest may apply.
6. Acceptance (if applicable)
If a work result is agreed (e.g., a software deliverable), acceptance takes place after completion. The Customer will review promptly and either accept or report material defects. If no feedback is provided within a reasonable review period, acceptance is deemed granted if the Provider has pointed this out.
7. IP and usage rights
Unless agreed otherwise, upon full payment the Customer receives non-exclusive usage rights necessary for the contract purpose in the project results. Pre-existing rights, methods, libraries, templates, and general know-how of the Provider remain with the Provider.
8. Confidentiality
Both parties will treat the other party’s confidential information as confidential and use it only for performing the contract. Mandatory disclosure obligations remain unaffected.
9. Liability
The Provider is liable without limitation for intent and gross negligence and for injury to life, body, or health. In cases of simple negligence, the Provider is liable only for breaches of essential contractual obligations and is limited to the typically foreseeable damage. Otherwise, liability is excluded to the extent permitted by law.
10. Data protection
For website-related processing, see our Privacy Policy. Where the Provider processes personal data on behalf of the Customer, the parties will enter into a data processing agreement (Art. 28 GDPR) as required.
11. Term and termination
Term and notice periods are defined in the offer/SOW. The right to terminate for cause remains unaffected.
12. Final provisions
German law applies, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Place of jurisdiction for merchants is Munich, to the extent permitted. If any provision is invalid, the remaining provisions remain effective.